ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)építőipari kivitelezési vállalkozási szerződésekhezHatályos: 2026.01.01-től
Jelen ÁSZF célja, hogy a projekt-specifikus kivitelezési szerződés rövid, áttekinthető maradhasson, miközben a kivitelezési jogviszonyhoz kapcsolódó általános, ismétlődő, a magyar építőipari gyakorlatban és a hatályos jogszabályi környezetben szokásosan felmerülő kérdéseket részletesen szabályozza. A projekt-specifikus szerződés és az ÁSZF együtt alkotnak teljes megállapodást.
1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása és értelmezése1.1. Jelen ÁSZF a Vállalkozó által megkötött minden olyan kivitelezési vállalkozási szerződés részét képezi, amelyben a felek erre kifejezetten hivatkoznak.1.2. Az ÁSZF rendelkezései a projekt-specifikus szerződés eltérő kikötése hiányában irányadók. Ütközés esetén a projekt-specifikus szerződés elsőbbséget élvez.1.3. Fogyasztó Megrendelő esetén az ÁSZF-et világosan, előzetesen és megismerhető módon kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az esetlegesen tisztességtelen vagy jogszabályba ütköző feltétel nem válik a szerződés részévé; ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét önmagában nem érinti.1.4. A szerződés részét képező dokumentumok értelmezési sorrendje: projekt-specifikus szerződés, ÁSZF, jóváhagyott tervdokumentáció, műszaki leírás, tételes költségvetés vagy ajánlat, egyéb mellékletek és írásbeli megrendelői jóváhagyások.1.5. A szerződés módosítása – ideértve a műszaki tartalom, díj, határidő, teljesítési feltételek vagy kizárások módosítását – kizárólag írásban érvényes.
2. Fogalom meghatározások2.1. „Megrendelő”: a projekt-specifikus szerződésben megjelölt természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet.2.2. „Vállalkozó”: a projekt-specifikus szerződésben megjelölt fővállalkozó kivitelező.2.3. „Projekt” vagy „Beruházás”: a szerződés tárgyát képező építési, bővítési, átalakítási, felújítási vagy egyéb kivitelezési feladat összessége.2.4. „Tervdokumentáció”: a Megrendelő által átadott vagy a megbízás alapján elkészített terv, műszaki leírás, tervjegyzék, részletrajz, gyártmányterv, költségvetési kiírás és ezek jóváhagyott módosításai.2.5. „Pótmunka”: a szerződéskötéskor rendelkezésre álló dokumentációban nem szereplő, a Megrendelő által később külön megrendelt munka.2.6. „Előre nem látható többletmunka”: olyan, műszaki szükségességből felmerülő többletmunka, amellyel a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor kellő gondosság mellett objektíve nem számolhatott.2.7. „Munkaterület”: a kivitelezés céljára átadott ingatlanrész, felvonulási terület, depóniaterület és megközelítési útvonal együttese.2.8. „Készre jelentés”: a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a szerződés szerinti munkát a műszaki átadás-átvétel megindítására alkalmas állapotba hozta.2.9. „Projekt specifikus szerződés”: Minden Vállalkozóval kötött építőipari kivitelezési vállalkozási szerződés, amelyben jelen kivitelezési általános szerződési feltételekre hivatkoznak
3. A szerződés tárgya, műszaki tartalom és kizárások3.1. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott kivitelezési feladatokat a vonatkozó tervdokumentáció, műszaki leírás, ajánlat, szakmai szabályok és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi el.3.2. A szerződéses műszaki tartalom kizárólag azokra a tételekre terjed ki, amelyek a szerződésben, mellékleteiben vagy jóváhagyott pótrendelésben kifejezetten szerepelnek.3.3. Eltérő kikötés hiányában a vállalkozói díj nem tartalmazza különösen: tervezési díjakat; engedélyezési vagy bejelentési eljárások díjait; közműszolgáltatói díjakat és csatlakozási költségeket; geotechnikai feltárás, talajcsere, szennyezett anyag kezelése, ismeretlen közmű kiváltása, rejtett hiba megszüntetése költségét; kertépítés, kerítés, térkő, támfal, külső közmű, csapadékvíz-rendszer, medence, napelem, riasztó, okosotthon, prémium belsőépítészet költségét; használatbavételhez vagy ingatlan-nyilvántartási feltüntetéshez szükséges külön eljárások díjait.3.4. A Vállalkozó csak olyan anyagot, szerkezetet vagy berendezést köteles beépíteni, amely a dokumentációban szerepel, illetve azzal egyenértékű minőséget képvisel. Egyenértékű helyettesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.3.5. A minták, látványtervek, referenciafotók és marketinganyagok tájékoztató jellegűek; a szerződéses tartalmat a jóváhagyott műszaki dokumentáció határozza meg.
4. Megrendelői kötelezettségek4.1. A Megrendelő köteles a beruházás jogszerűségéhez szükséges tulajdonosi, társasházi, közműszolgáltatói vagy egyéb hozzájárulásokat, nyilatkozatokat és adatokat biztosítani.4.2. A Megrendelő köteles a jogszabály alapján őt terhelő eljárásokban közreműködni, ideértve különösen az e-napló készenlétbe helyezését, a szükséges meghatalmazások megadását és az adatszolgáltatást.4.3. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, biztosítani annak megközelíthetőségét, valamint – ha a szerződés másként nem rendelkezik – a víz-, villamosenergia- és szükség szerinti csatorna-hozzáférést.4.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a döntésigényes kérdésekben ésszerű határidőn belül írásban nyilatkozni; a késedelmes döntés határidő- és költségkövetkezményeit a Megrendelő viseli.4.5. A Megrendelő köteles a kivitelezés finanszírozását folyamatosan biztosítani és az esedékes díjakat határidőben megfizetni.4.6. A Megrendelő felel azért, hogy a Vállalkozó által felhasznált, részére átadott tervek vagy egyéb szellemi alkotások felhasználása jogszerű legyen.
5. Vállalkozói kötelezettségek és jogosultságok5.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szakszerűen, a szakmai szabályok és jogszabályi követelmények betartásával megszervezni és elvégezni.5.2. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót, beszállítót és más közreműködőt igénybe venni. Az általuk okozott szerződésszegésért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a határidőt, a költséget vagy a minőséget lényegesen érinti.5.4. A Vállalkozó megtagadhatja a jogszabályba, hatósági előírásba vagy szakmai szabályba ütköző, illetve életet, testi épséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető utasítás végrehajtását.5.5. A Vállalkozó a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására köteles írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés ellenére fenntartott utasításból eredő következmények a Megrendelőt terhelik, kivéve ha a Vállalkozó a teljesítést köteles volt megtagadni.
6. Munkaterület, felvonulás és közművek6.1. A munkaterület átadása-átvétele írásban, jellemzően az e-naplóban vagy külön jegyzőkönyvben történik.6.2. A Megrendelő köteles olyan nagyságú és állapotú munkaterületet biztosítani, amely a kivitelezés ésszerű megszervezéséhez, anyagtároláshoz, felvonuláshoz és ideiglenes létesítmények elhelyezéséhez szükséges.6.3. A munkaterületen kívüli közterület-foglalás, ideiglenes forgalomkorlátozás vagy egyéb külső logisztikai feltételek biztosítását a felek a projekt-specifikus szerződésben rendezik; eltérő kikötés hiányában az ilyen engedélyezés megszervezése a Vállalkozó, költsége a Megrendelő terhe lehet, ha a szerződéses ár azt nem tartalmazza.6.4. A Megrendelő viseli a kivitelezéshez szükséges közműhasználat díját, kivéve ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.6.5. A Vállalkozó jogosult a munkaterületen építési konténert, ideiglenes illemhelyet, anyagtárolót, törmelékgyűjtőt és egyéb szükséges ideiglenes létesítményt elhelyezni.
7. Határidők, teljesítési idő és határidő-módosulás7.1. A kivitelezés megkezdésének feltétele különösen a munkaterület megfelelő átadása, a szükséges dokumentáció rendelkezésre állása, az e-napló készenlétbe helyezése, a kezdéshez szükséges megrendelői nyilatkozatok és az esedékes előleg megfizetése.7.2. A teljesítési határidő automatikusan vagy a felek írásbeli rögzítése alapján meghosszabbodik mindazon időtartammal, amely alatt a munkavégzés a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból nem vagy nem megfelelő ütemben végezhető.7.3. Ilyen ok különösen: tartós fagy, rendkívüli csapadék, vihar, hőségriadó vagy más időjárási-technológiai akadály; hatósági vagy közműszolgáltatói késedelem; vis maior; megrendelői késedelem; pótmunka; tervmódosítás; rejtett hiba; talaj- vagy közműviszonyok eltérése; anyagbeszerzési ellehetetlenülés vagy aránytalan akadály.7.4. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, feltéve hogy ez a Megrendelő oldalán aránytalan terhet nem okoz.7.5. A határidőbe nem számít bele az a szünetelési idő, amely a Megrendelő fizetési késedelme vagy adatszolgáltatási mulasztása miatt következik be.
8. Vállalkozói díj, átalánydíj, pótmunka és többletmunka8.1. A vállalkozói díj jellege a projekt-specifikus szerződés szerint lehet átalánydíj, tételes elszámolás vagy vegyes konstrukció.8.2. Átalánydíj esetén a Vállalkozó a szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósítását a megállapított díjért vállalja; a díj a szerződéskötéskor ismert és kellő gondossággal előre látható költségeket tartalmazza.8.3. Pótmunka kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján végezhető és számolható el, kivéve ha a felek sürgős műszaki szükség esetére külön eljárást állapítanak meg.8.4. Előre nem látható többletmunka esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a többletmunka okát, terjedelmét, várható idő- és díjhatását. Az ilyen munka elszámolására csak akkor jogosult, ha annak szükségessége kellően dokumentált és az az átalánydíj körében ésszerűen nem volt kalkulálható.8.5. A Megrendelő által választott magasabb minőségű, többletfunkciójú vagy eltérő márkájú termék, szerkezet vagy berendezés árkülönbözete, továbbá annak esetleges járulékos beépítési többletköltsége a Megrendelőt terheli.8.6. A szerződéses ár a szerződéskötés időpontjában ismert árszintre épül. Ha a szerződéskötés és beszerzés között az építőipari alapanyag, energia, fuvar vagy munkaerőköltség rendkívüli és igazolt mértékben emelkedik, a felek kötelesek a díjmódosításról jóhiszeműen egyeztetni. A szerződéskötés időpontjában ismertetett árszint (Tartalmazza: Árajánlat) és az igazolt mértékben emelkedett díjak közötti árkülönbözet Megrendelőt terheli. Ennek részletes szabályait felek a projekt-specifikus kivitelezési szerződésben vagy külön árkockázati klauzulában rögzítik.8.7. Az elszámolás alapja elsődlegesen a szerződéses egységár, ennek hiányában a Vállalkozó tételes ajánlata, illetve indokolt esetben dokumentált önköltség + vállalkozói díj.
9. Fizetési feltételek és számlázás9.1. A Vállalkozó előlegbekérő, díjbekérő, előlegszámla, részszámla és végszámla kiállítására jogosult a szerződésben meghatározott feltételek szerint.9.2. A számlák fizetési határideje a projekt-specifikus szerződésben meghatározott; eltérő kikötés hiányában részszámla esetén legalább 8 naptári nap, végszámla esetén legalább 15 naptári nap.9.3. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani.9.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a teljesítést – megfelelő előzetes írásbeli felszólítást követően – részben vagy egészben felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik, a levonulás és visszavonulás költsége pedig a Megrendelőt terhelheti.9.5. A Vállalkozó jogosult a helyszínre szállított, de még be nem épített anyagok, valamint a már elvégzett munkák értékét is leszámlázni, ha azok a szerződéses teljesítés részei és dokumentáltan a projekthez kapcsolódnak.9.6. Ha jogszabály alapján a fordított adózás feltételei nem állnak fenn, a Vállalkozó az általános forgalmi adót a hatályos áfaszabályok szerint számítja fel.
10. Minőség, anyagok és helyettesítés10.1. A Vállalkozó a beépített termékek megfelelőségét a vonatkozó teljesítménynyilatkozatokkal, megfelelőségi vagy egyéb szükséges dokumentumokkal igazolja, amennyiben az adott termékkörre ez jogszabály szerint irányadó.10.2. Az anyagok és termékek kiválasztásánál a műszaki leírás, ajánlat, jóváhagyott minták és a rendeltetésszerű használat követelményei az irányadók.10.3. Ideiglenes készlethiány vagy megszűnt gyártás esetén a Vállalkozó azonos vagy egyenértékű termék alkalmazását javasolhatja. Ha ez költség- vagy határidőhatással jár, azt előzetesen jelzi.10.4. A Megrendelő által közvetlenül beszerzett anyagok, termékek vagy berendezések minőségéért, mennyiségéért, szállítási határidejéért és kompatibilitásáért a Megrendelő felel; az ezekből eredő többletidő és többletköltség a Megrendelőt terheli.
11. Ellenőrzés, utasítás, e-napló és kommunikáció11.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezést ellenőrizni, de az ellenőrzés nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés felelőssége alól, és nem eredményezheti a munkaszervezés indokolatlan akadályozását.11.2. Eltakarásra kerülő munkarészekről a Vállalkozó a Megrendelőt vagy képviselőjét megfelelő időben értesíti. Ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztja, a feltárás költségét akkor köteles viselni, ha az ellenőrzött rész utóbb megfelelőnek bizonyul.11.3. A Felek a szerződéses nyilatkozatokat elsősorban írásban teszik meg. Az e-mail útján tett nyilatkozat a másik félhez történő megérkezéssel hatályos, feltéve hogy a felek a szerződésben ezt lehetővé tették. A szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásbeli, aláírt okirattal érvényes.11.4. Az e-naplóba tett bejegyzések – ha jogszabály vagy a szerződés így rendelkezik – a kommunikáció hivatalos részét képezik. A Vállalkozó jogosult a szerződést és annak gazdasági érdekeket nem sértő adatváltozatát az e-naplóba feltölteni, ha ezt jogszabály megköveteli.11.5. A Felek kötelesek a döntésigényes kérdésekben egymásnak észszerű, legalább 3–5 munkanapos határidőn belül érdemi választ adni, kivéve sürgős műszaki vagy biztonsági kérdés esetén.
12. Munkavédelem, környezetvédelem, hulladékkezelés12.1. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat betartani és betartatni.12.2. A jogszabály által előírt esetben a Vállalkozó elkészíti vagy elkészítteti a szükséges munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet, továbbá megteszi a bejelentési kötelezettségeket.12.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, nyilvántartani és jogosult kezelőnek átadni.12.4. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a munkaterületről eredő por-, zaj- és rezgésterhelés a jogszabályi határértékeken belül maradjon; a normál építési tevékenységgel együtt járó átmeneti terhelést a Megrendelő tudomásul veszi.
13. Rejtett hibák, előre nem látható körülmények, közmű- és talajkockázat13.1. Ha a kivitelezés során olyan rejtett szerkezeti, talajmechanikai, nedvességi, közmű-, statikai vagy egyéb körülmény merül fel, amely a szerződéskötéskor kellő gondossággal nem volt felismerhető, a Vállalkozó erről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.13.2. Az ilyen körülményből eredő szükséges műszaki beavatkozás, tervmódosítás, többletidő vagy többletköltség – ha az nem a Vállalkozó hibájából ered – pótmunka vagy előre nem látható többletmunka jogcímén elszámolható.13.3. A Vállalkozó nem felel olyan késedelemért vagy többletköltségért, amelyet a közműszolgáltató, hatóság, szakhatóság, közútkezelő vagy más külső szervezet eljárása, késedelme vagy elutasítása okoz.
14. Műszaki átadás-átvétel14.1. A Vállalkozó a munkát készre jelenti, és kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárást.14.2. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvben rögzítik a hibákat, hiányokat, azok súlyát, valamint a kijavítás és pótlás határidejét.14.3. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt.14.4. Az átadás-átvétel lezárásának feltétele a szerződés szerinti átadási dokumentáció rendelkezésre bocsátása a szükséges körben, különösen a megfelelőségi iratok, kezelési-karbantartási útmutatók, nyilatkozatok és jegyzőkönyvek átadása.14.5. A kárveszély a sikeres átadás-átvétellel, illetve a Megrendelő jogalap nélküli átvétel-megtagadása esetén a megtagadás időpontjával a Megrendelőre száll át.
15. Jótállás, kellékszavatosság, hibabejelentés15.1. A Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági felelőssége a hatályos jogszabályok szerint áll fenn. Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás esetén a jogszabály szerinti jótállási időtartamok irányadók.15.2. A Megrendelő a hibát annak észlelését követően köteles haladéktalanul, lehetőleg írásban bejelenteni, a hiba jellegének, helyének és észlelési idejének megjelölésével.15.3. Sürgős, rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy további kárral fenyegető hiba esetén a Vállalkozó a hiba kivizsgálását soron kívül megkezdi, figyelembe véve az anyagbeszerzési és hozzáférési feltételeket.15.4. A Vállalkozó nem felel a nem rendeltetésszerű használatból, karbantartási mulasztásból, idegen beavatkozásból, a Megrendelő által okozott sérülésből, elemi kárból vagy természetes elhasználódásból eredő hibákért.15.5. A felek – ha a projekt jellege indokolja – 12 hónapos utó-felülvizsgálatot tarthatnak, amelynek keretében a rendeltetésszerű használat mellett jelentkező hibák külön jegyzőkönyvben rögzíthetők.
16. Tulajdonjog, kárveszély, őrzés16.1. A beépített anyagok és szerkezetek tulajdonjoga – eltérő megállapodás hiányában – azok ellenértékének megfizetésével száll át a Megrendelőre.16.2. A munkaterületen elhelyezett, még be nem épített anyagok őrzéséről főszabály szerint a Vállalkozó gondoskodik a munkaterület visszaadásáig, de a Megrendelő köteles minden tőle elvárható módon biztosítani az ingatlan zárhatóságát, megközelíthetőségét és vagyonvédelmét.16.3. Ha a Megrendelő a kész munkát jogellenesen nem veszi át, a Vállalkozó jogosult az indokolt őrzési, tárolási és állagmegóvási költségek érvényesítésére.
17. Szerződésszegés, kötbér, felfüggesztés, felmondás17.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelem esetén a projekt-specifikus szerződés szerinti késedelmi kötbért fizet. A kötbérmaximumot célszerű kifejezetten meghatározni.17.2. A Vállalkozó késedelméből eredő kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be, ha a késedelem oka megrendelői késedelem, pótmunka, vis maior vagy más, a Vállalkozó érdekkörén kívüli körülmény.17.3. A Megrendelő fizetési késedelme, adatszolgáltatási vagy együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése esetén a Vállalkozó jogosult a munkát felfüggeszteni, majd eredménytelen póthatáridő után a szerződést felmondani vagy attól elállni, amennyiben a jogi feltételek fennállnak.17.4. A felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, különösen teljesítésmegtagadás, tartós fizetési késedelem, jogellenes utasítás kikényszerítése, együttműködés tartós hiánya vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén.17.5. A szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással elszámolni; a Vállalkozó jogosult a megszűnésig elvégzett munka, beszerzett és helyszínre szállított anyagok, valamint az indokolt levonulási költség elszámolására.
18. Vis maior18.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, elháríthatatlan, a felek érdekkörén kívül eső külső esemény, amely a szerződés teljesítését átmenetileg vagy tartósan akadályozza.18.2. Vis maior esetén az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, és minden ésszerű intézkedést megtenni a károk mérséklésére.18.3. A vis maior tartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik; ha a teljesítés végleg ellehetetlenül, a felek a megszűnés és elszámolás szabályait külön egyeztetik a Ptk. rendelkezései szerint.18.4. A szokásos, évszaknak megfelelő időjárás önmagában nem vis maior, de lehet technológiai akadály, amely a határidő számítását érinti.
19. Titoktartás, jóhírnév-védelem és kommunikációs fegyelem19.1. A felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki, árazási és személyes adatokat bizalmasan kezelni, és azokat harmadik személy részére csak jogszabály vagy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adhatják át.19.2. A Vállalkozó, annak közreműködői és alvállalkozói kötelesek a Megrendelővel, a többi közreműködővel és a beruházással kapcsolatban jóhiszeműen, a jóhírnév sérelme nélkül eljárni; helyszíni konfliktust, problémát vagy műszaki akadályt haladéktalanul a Megrendelő felé kell jelezni, nem pedig harmadik személyek felé kell kommunikálni.19.3. A titoktartási, jóhírnév-védelmi vagy haladéktalan jelzési kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő – ha ezt a projekt-specifikus szerződés külön rögzíti – jogosult arányos összeget visszatartani, illetve a ténylegesen felmerült kárát és egyéb jogkövetkezményeket érvényesíteni a hatályos jog szerint.19.4. A referencia-fotózás, hirdetőtábla elhelyezése és marketingcélú felhasználás csak a projekt-specifikus szerződésben vagy külön hozzájárulásban rögzített körben megengedett.
20. Felelősségbiztosítás, adatkezelés, vegyes és záró szabályok20.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységéhez előírt kötelező vagy a szerződésben vállalt felelősségbiztosítással, és azt a jogviszony fennállása alatt fenntartja.20.2. A felek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi szabályok szerint kezelik. A szerződés teljesítése során átadott személyes adat kizárólag a jogviszony teljesítésével összefüggő célból használható fel.20.3. Ha valamely szerződéses rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét; az érintett kikötés helyébe a jogszabályi rendelkezés, ennek hiányában a felek eredeti gazdasági céljához legközelebb álló értelmezés lép.20.4. A jogviták rendezésére a magyar jog irányadó. A felek vitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni; ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. Fogyasztó Megrendelővel kötött szerződés esetén a kötelező illetékességi szabályoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.20.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv, az építőipari kivitelezési tevékenységre, az e-naplóra, a lakásépítési jótállásra, az egyszerű bejelentésre, a munkavédelemre, az építési termékekre és az általános forgalmi adóra vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.
21. Jogszabályi háttér – irányadó főbb normák21.1. A jelen ÁSZF összeállításakor különösen az alábbi, 2026. márciusában hatályos jogforrások szerkezetét vettük figyelembe: 2013. évi V. törvény (Ptk.); 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 1997. évi LXXVIII. törvény és a kapcsolódó építésügyi/egyszerű bejelentési szabályok; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet; 181/2003. (IX. 5.) Korm. rendelet; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet; 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet; valamint az általános forgalmi adóra és a polgári perrendtartásra vonatkozó hatályos szabályok.21.2. Mivel az építésügyi környezet gyakran változik, a konkrét projekt használata előtt indokolt egy ügyvédi vagy jogi megfelelőségi ellenőrzés, különösen fogyasztói szerződés, speciális finanszírozás, támogatás, társasházi beruházás vagy generálkivitelező–alvállalkozó lánc esetén.21.3. Külön figyelmet igényel minden olyan projekt, amely támogatással, banki finanszírozással, fogyasztóvédelmi szabályok által erősen érintett lakossági megrendeléssel, társasházi környezettel, műemléki vagy helyi védettséggel, illetve speciális technológiával valósul meg; ilyen esetben a projekt-specifikus szerződésben további különös rendelkezések indokoltak.21.4. A Vállalkozó által alkalmazott mintaszöveg nem helyettesíti az egyedi tényállásra szabott ügyvédi felülvizsgálatot, azonban alkalmas arra, hogy a tipikus kivitelezési kockázatokat és eljárásrendet szerződésesen rendezze.
22. Tervezéshez kapcsolódó együttműködés és tervmódosítások22.1. Ha a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentációt nem a Vállalkozó készítette, a Vállalkozó kizárólag a kivitelezhetőség keretei között, a részére átadott dokumentáció alapján köteles teljesíteni. A terv hibájáért, hiányosságáért vagy ellentmondásáért a Vállalkozó csak annyiban felel, amennyiben az felismerhető volt és arra a Megrendelőt nem figyelmeztette.22.2. A tervmódosítások, módosított műszaki igények, megváltozott helyiségprogramok, más műszaki megoldás választása, nyílásméret-változás, gépészeti vagy villamos koncepció módosítása rendszerint pótmunka- és határidőhatással járnak; ezekről a Vállalkozó jogosult külön ajánlatot adni.22.3. Amennyiben a tervmódosítás hatósági, tervezői vagy statikai egyeztetést igényel, a kapcsolódó többletidő a teljesítési határidőt módosítja. A tervezői és szakági módosítások költségeit főszabály szerint a Megrendelő viseli, kivéve ha a módosítás oka a Vállalkozó hibás teljesítése.22.4. A gyártmányterv, üzemi vagy szerelési részletterv elkészítése csak abban a körben a Vállalkozó feladata, amelyre ezt a szerződés vagy az ajánlat kifejezetten tartalmazza.22.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés közbeni változtatások láncreakciószerűen érinthetik a szakági munkákat, sorrendiséget, anyagrendelést és költségvetést is.
23. Megrendelői anyagválasztás és döntési határidők23.1. Azoknál a termékcsoportoknál, ahol a végleges választást a Megrendelő teszi meg – különösen burkolatok, beltéri ajtók, szaniterek, csaptelepek, világítótestek, kapcsolók, festékszínek, homlokzati színek, díszítőelemek, fogantyúk, kiegészítők –, a Vállalkozó választási határidőt jogosult meghatározni.23.2. Ha a Megrendelő a választási határidőt elmulasztja, a Vállalkozó jogosult a kivitelezést az érintett munkarészben felfüggeszteni, vagy – ha a szerződés ezt lehetővé teszi – a korábban egyeztetett alapáras termék alkalmazásával teljesíteni.23.3. A mintakönyvből, bemutatóteremből vagy katalógusból történő kiválasztás nem mentesíti a Megrendelőt annak ellenőrzése alól, hogy a választott termék méretben, készleten, szállítási időben, technikai paraméterben és árban megfelel-e a projekt kereteinek.23.4. A Megrendelő által közvetlenül rendelt termékek késedelmes, hiányos vagy hibás szállítása nem róható a Vállalkozó terhére. A Vállalkozó az ilyen késedelem miatt felmerülő többletköltséget – ideértve a visszatérési, újrakiszállási, tárolási, újraszervezési költséget – jogosult érvényesíteni.23.5. A Megrendelő által választott termékekről javasolt írásos jóváhagyási nyilvántartást vezetni, hogy az egyeztetések később egyértelműen rekonstruálhatók legyenek.
24. Készletszint, beszállítói kockázat és beépíthetőség24.1. A szerződéses ajánlat jellemzően a szerződéskötéskor ismert gyártói, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi feltételekre épül. A Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha egy adott márka, szín, típus vagy méretközben megszűnik, tartósan hiánycikké válik vagy importkorlátozás alá esik.24.2. Ha a termék elérhetetlenné válik, a Vállalkozó jogosult azzal egyenértékű műszaki megoldást javasolni. Ha a Megrendelő ettől eltérő, drágább vagy hosszabb határidejű terméket kér, az ennek megfelelően módosítja a díjat és határidőt.24.3. Beépíthetőségi okból a Vállalkozó jogosult a termék beépítését megtagadni, ha az a tervekkel, szabványos kialakítással, gyártói előírással vagy rendeltetésszerű használattal ellentétes lenne.24.4. A Vállalkozó nem köteles olyan termék átvételére vagy beépítésére, amely sérült, nem azonosítható, nem rendelkezik a szükséges műszaki dokumentációval vagy garanciális háttérrel.24.5. Az egyedi gyártású termékek – különösen nyílászárók, bútorok, acélszerkezetek, üvegfalak, lépcsők – megrendelése előtt a méret és részletterv véglegesítése kiemelt megrendelői együttműködést igényel.
25. Építési napló, dokumentálás és bizonyítás25.1. A Felek rögzítik, hogy az elektronikus építési napló a kivitelezési folyamat hivatalos dokumentációs eszköze. Az e-naplóban tett bejegyzések, csatolmányok, teljesítésigazolások és észrevételek jelentős bizonyító erővel bírnak.25.2. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy az e-napló megnyitása, készenlétbe helyezése és a szükséges jogosultságok megadása időben megtörténjen. Ennek elmaradása a kivitelezés megkezdését akadályozhatja.25.3. A Vállalkozó jogosult fényképes, videós vagy más műszaki dokumentációt készíteni a kivitelezésről, különösen az eltakarás előtt álló munkarészekről, a rejtett körülményekről, a hibákról és a készre jelentett állapotról.25.4. A felek közötti vitában a dokumentált tényállás, e-napló-bejegyzés, helyszíni jegyzőkönyv, fénykép, e-mail vagy aláírt teljesítésigazolás kiemelt jelentőségű. Ezért indokolt minden lényeges változást és döntést írásban rögzíteni.25.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szóban vagy telefonon adott utasítások félreértésekhez vezethetnek; a Vállalkozó jogosult ezek írásbeli megerősítését kérni.
26. Műszaki egyenértékűség és eltérések kezelése26.1. A tervben vagy ajánlatban név szerint megjelölt gyártó vagy márka főszabály szerint minőségi kategóriát jelöl. A Vállalkozó jogosult egyenértékű termék alkalmazására, ha annak műszaki jellemzői, esztétikai szintje és rendeltetésszerű használhatósága nem rosszabb a megjelöltnél.26.2. Nem minősül hibás teljesítésnek a tervtől való olyan eltérés, amely a rendeltetésszerű használatot, biztonságot, tartósságot vagy esztétikai megjelenést érdemben nem rontja, és amelyet a technológia, készlethelyzet vagy kivitelezési racionalitás indokol.26.3. A minimális, szakmailag elfogadott méret-, szint- vagy színeltérés, továbbá a természetes anyagok struktúra- és árnyalatkülönbsége nem alapoz meg hibás teljesítési kifogást, amennyiben a szakmai tűrések között marad.26.4. A Megrendelő által választott természetes anyagoknál – pl. kő, fa, fa furnér, kerámia, mikrocement, vakolat – a gyártási, égetési, erezeti és színárnyalatbeli különbségek a termék természetéből fakadnak.26.5. Mintafelület készítése esetén a mintafelület a későbbi teljesítés értelmezési alapja lehet, feltéve hogy a felek ezt kifejezetten rögzítik.
27. Részteljesítés, használatba adás és korai birtokbaadás27.1. A Felek megállapodhatnak részteljesítésben, szakaszos átadásban vagy egyes munkarészek korábbi birtokbaadásában. Ilyenkor a birtokba adott rész vonatkozásában a kárveszély és az üzemeltetési felelősség a Megrendelőre szállhat át.27.2. Ha a Megrendelő a teljes műszaki átadás-átvétel előtt használatba veszi az épületet vagy annak egy részét, ez nem jelenti automatikusan a hibátlan teljesítés elismerését, de az ebből eredő állagváltozás, sérülés, fokozott takarítási vagy védelmi igény a Megrendelő terhére eshet.27.3. A korai birtokbaadás, beköltözés, bútorozás vagy párhuzamos saját szakági munka csak a Vállalkozóval egyeztetve történhet, mert ez a befejező munkákat akadályozhatja és garanciális kérdéseket vethet fel.27.4. A Vállalkozó jogosult az átadott munkarészek tekintetében külön jegyzőkönyvet felvenni, és ezekre külön teljesítésigazolást, valamint részszámlát kiállítani.27.5. A részleges használatba vételhez kapcsolódó ideiglenes állapotok – pl. be nem szerelt kiegészítők, végleges finombeállítás hiánya – nem minősülnek feltétlenül hibának, ha ezt a Felek rögzítették.
28. Harmadik személyek, párhuzamos vállalkozók, megrendelői szakágak28.1. Ha a munkaterületen a Vállalkozón kívül más vállalkozó vagy a Megrendelő saját embere is dolgozik, a Megrendelő köteles a munkavégzések összehangolását biztosítani vagy erre koordinátort kijelölni.28.2. A Vállalkozó nem felel a más vállalkozó által okozott hibáért, késedelemért, újramunkálásért, szennyezésért vagy rongálásért. Az ilyen eseményekből eredő többletköltség a Megrendelőt terheli, aki azt a tényleges károkozóval szemben érvényesítheti.28.3. A Vállalkozó jogosult megtagadni olyan munkarész átvételét vagy ráépülő szakági munka megkezdését, amelyet más vállalkozó hibásan, dokumentálatlanul vagy előírásellenesen készített el.28.4. Ha a Megrendelő bizonyos szakágakat maga szervez – például konyha, klíma, riasztó, árnyékolás, bútorgyártás, kertöntözés –, úgy e szakágak késedelme vagy műszaki ütközése a Vállalkozó határidejét és költségeit is érintheti.28.5. Célszerű a projekt-specifikus szerződésben egyértelműen rögzíteni, mely szakágak tartoznak a Vállalkozó és melyek a Megrendelő felelősségi körébe.
29. Időjárási és technológiai korlátok részletes szabályai29.1. A külső munkák – ideértve alapozás, betonozás, falazás, homlokzati hőszigetelés, vakolás, tetőfedés, külső burkolás, térkövezés, kültéri festés – időjárásfüggő tevékenységek. Ezek elvégzése csak a gyártói és technológiai előírások mellett várható el.29.2. A Vállalkozó jogosult a munkát átmenetileg leállítani, ha a hőmérséklet, csapadék, páratartalom, szélterhelés vagy más környezeti feltétel a megfelelő minőségben való teljesítést veszélyezteti.29.3. A technológiai száradási, kötési, pihentetési, szellőztetési vagy terhelési idők a határidő részét képezik; ezen időtartamok nem rövidíthetők le úgy, hogy a minőség vagy tartósság kockázatossá váljon.29.4. A Megrendelő nem követelheti olyan ütemezés fenntartását, amely a szakmai szabályokkal nyilvánvalóan ellentétes lenne. A Vállalkozó ilyen esetben jogosult az ütemterv módosítására.29.5. Amennyiben a Vállalkozó téli vagy rendkívüli körülmények közötti technológiát alkalmaz a Megrendelő kérésére, ennek többletköltségét és kockázatait a Felek külön rögzítik.
30. Takarás, védelem, állagmegóvás és takarítás30.1. A Vállalkozó köteles a már elkészült munkarészeket az ésszerűen elvárható mértékben megóvni, azonban a végső tisztasági és átadási állapotot a párhuzamos munkák, költözés vagy idegen szakágak utólag rontják.30.2. A Vállalkozó nem felel az átadás után vagy más vállalkozó belépését követően keletkező koszolódásért, karcolásért, sérülésért, kivéve ha azt bizonyíthatóan ő okozta.30.3. A szerződéses ár eltérő kikötés hiányában építési takarítást tartalmazhat, de nem feltétlenül foglalja magában a teljes körű, költözés előtti finomtakarítást, ablakpolírozást, posztépítési extra takarítást vagy kertészeti rendbetételt.30.4. A Megrendelő köteles az átadott munkarészeket rendeltetésszerűen használni és megóvni; a nem megfelelő szellőztetés, páraterhelés, fűtetlenség vagy túl korai igénybevétel garanciális problémákat okozhat.30.5. A Vállalkozó jogosult az átadáskor fényképes állapotdokumentációt készíteni az esetleges későbbi állagviták elkerülése érdekében.
31. Teljesítésigazolás és teljesítési vita kezelése31.1. A teljesítésigazolás alapja lehet műszaki készültségi fok, tételes felmérés, e-napló-bejegyzés, helyszíni jegyzőkönyv vagy ezek kombinációja.31.2. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésigazolási kérelmére ésszerű határidőn belül köteles érdemben nyilatkozni. Indokolatlan hallgatás vagy alaptalan elutasítás esetén a Vállalkozó jogosult ismételt felszólítást követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján számlát kibocsátani.31.3. Ha a Felek a teljesítés mértékében vitában állnak, célszerű közös helyszíni jegyzőkönyvet vagy szakértői felmérést készíteni. A vita nem érinti azokat a tételeket, amelyek teljesítése nem vitás.31.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg a részszámla teljes összegének megfizetését olyan csekély értékű kifogás miatt, amely a számlázott teljesítéshez képest elenyésző súlyú; az arányos visszatartás és a hiba külön kezelése ajánlott.31.5. A végszámla kiállítására a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feltételek teljesülésekor jogosult, akkor is, ha az átadás-átvétel során csak jelentéktelen hibák maradnak fenn.
32. Garanciális bejárás, karbantartás és üzemeltetői kötelezettségek32.1. A Vállalkozó által beépített rendszerek – különösen gépészeti, villamos, szellőzési, burkolati, faipari vagy acélszerkezeti megoldások – megfelelő működéséhez rendeltetésszerű használat és rendszeres karbantartás szükséges.32.2. A Megrendelő köteles betartani a kezelési és karbantartási útmutatókat, a szükséges felülvizsgálatokat elvégeztetni, és az ebből származó iratokat megőrizni.32.3. Az elmaradt karbantartásból fakadó hibákért a Vállalkozó nem felel, ideértve különösen a szilikonok, fugák, mozgó alkatrészek, szűrők, fűtési rendszerek, vízkezelés vagy kültéri faelemek állapotromlását.32.4. A Vállalkozó jogosult a hibabejelentés kivizsgálásakor ellenőrizni, hogy a bejelentett jelenség rendeltetésszerű használat mellett és a karbantartási kötelezettség teljesítése mellett keletkezett-e.32.5. A garanciális javítások szervezése során a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére hozzáférést biztosítani és az időpont-egyeztetésben együttműködni.
33. Fogyasztói megrendelőkre vonatkozó külön rendelkezések33.1. Ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, a szerződés és az ÁSZF értelmezése során figyelembe kell venni a fogyasztóvédelmi, tisztességtelen szerződési feltételekre, tájékoztatásra és jogérvényesítésre vonatkozó kötelező szabályokat.33.2. Fogyasztóval kötött szerződésben kerülni kell az olyan kikötéseket, amelyek a bizonyítási terhet indokolatlanul áthárítják, a jogérvényesítést aránytalanul nehezítik, vagy a fogyasztót a kötelező bírósági illetékességi szabályoktól hátrányosan eltérő helyzetbe hozzák.33.3. Ha a szerződéskötés módja vagy körülménye miatt külön fogyasztói tájékoztatási kötelezettség áll fenn, annak teljesítéséről külön dokumentáltan kell gondoskodni.33.4. Fogyasztó Megrendelő esetén a kommunikációnak közérthetőnek, átláthatónak és dokumentáltnak kell lennie, különösen a díjemelés, pótmunkák, határidőmódosítás és hibakezelés terén.33.5. A jelen ÁSZF-et fogyasztói szerződés esetén minden egyedi projekt előtt külön megfelelőségi szempontból javasolt felülvizsgálni.
34. Vállalkozó–alvállalkozó lánc esetére alkalmazható külön klauzulák34.1. Ha a Vállalkozó maga is alvállalkozóként jár el, a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, hogy a Megrendelő által átadott információk, határidők és műszaki egyeztetések milyen csatornán és milyen elsőbbséggel érvényesülnek a generálkivitelezői láncban.34.2. Alvállalkozói helyzetben indokolt külön szabályozni a munkaterület-hozzáférés, összehangolás, minőség-ellenőrzés, dokumentáció és teljesítésigazolás rendjét.34.3. Ha a Vállalkozó más fővállalkozó vagy generálkivitelező alá dolgozik, nem viseli annak a késedelmét vagy hibáját, kivéve ha azt saját hibája is okozza.34.4. A lánctartozás, teljesítésigazolási késedelem és más közreműködő mulasztása elleni védelem érdekében célszerű a fizetési biztosítékokat, visszatartásokat és teljesítésigazolási határidőket a projekt-specifikus szerződésben részletesen meghatározni.34.5. E fejezet rendelkezései minta-jellegűek; alvállalkozói szerződés esetén külön, erre szabott változat készítése indokolt.
35. Mellékletek és ajánlott projekt-specifikus kitöltendő pontok35.1. A rövidített projekt-specifikus szerződéshez javasolt mellékletek: ajánlat; tervjegyzék; kapcsolattartói lista; fizetési ütemezés; kizárások listája; anyagválasztási határidők; esetleges referencia-hozzájárulás; külön adatkezelési tájékoztató.35.2. A projekt-specifikus szerződésben célszerű üresen, kitöltendő adattal szerepeltetni: a pontos ingatlanadatot, műszaki tartalmat, kivitelezési készültségi fokot, kizárásokat, fizetési ütemeket, kötbérmértéket, kapcsolattartókat, birtokbaadás dátumát és a speciális technológiai feltételeket.35.3. A kiválasztott technológiához – például könnyűacél-vázas, monolit vasbeton, falazott, előregyártott vagy hibrid rendszer – igazodó külön műszaki mellékletek alkalmazása erősen ajánlott.35.4. A jelen ÁSZF célja a fő jogi-eljárási keretek meghatározása; a pontos műszaki tartalmat mindig a mellékletekben kell konkretizálni.35.5. Az ÁSZF és a projekt-specifikus szerződés együttes használata akkor a leghatékonyabb, ha a felek az ajánlat és a kizárások listáját is minden esetben tételesen áttekintik és aláírják.
Hatályos ÁSZF - Érvényesség kezdete: 2026.01.01. - Letöltés